Piura: Jueves, 13 Diciembre del 2018
   
   
   

Resoluciones Sub Regionales
Periodo:       Número:       Detalle:   
RSR N° 0252
02/10/2018

CONFORMAR el Comité de entrega de terreno para la ejecución del saldo de obra y partidas necesarias para el funcionamiento del PIP "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTO DOMINGO - PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA", el mismo que estará conformado de la siguiente manera:


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0251
01/10/2018

 INTEGRAR el Presente acto administrativo a la Resolución Gerencial Sub Regional Nº 222-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 26 de setiembre de 2018, y DISPONER EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION Nº UNO, de fecha 13 de agosto de 2018, emitida por el segundo juzgado Laboral de Piura, en el Expediente Judicial Nº 00069-2016-3-2001-JR-LA-02, en la cual se resuelve:”1) Declarar procedente la medida cautelar peticionada por GUEIBY MARGOT NIMA GOMEZ, sobre medida cautelar de innovar, 2) en consecuencia, ordeno que la demandada Gobierno Regional de Piura reincorpore a la recurrente como técnico administrativo del área de contabilidad de la Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba del Gobierno Regional Piura, como trabajador contratado permanente, con inclusión a planillas del régimen 276, de manera provisional en tanto se resuelve de manera definitiva el proceso principal.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0250
01/10/2018

APROBAR EL DEDUCTIVO DE OBRA Nº 01 de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo de las Instituciones Educativas del Caserío Succhirca, Distrito de Huarmaca – Huancabamba - Piura”, ascendente a la suma de S/ 160,945.59 (CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 59/100 SOLES), incluido I.G.V, lo cual representa una incidencia del 3.5% del contrato original.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0249
28/09/2018

 APROBAR la Modificación de las Especificaciones técnicas para la partida genérica movimiento de tierras entre las progresivas 15 +700 a 19+500 y21+500 a 24+300 de la carretera indicada en lo referente al mejoramiento de la  sub rasante de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Quebrada La Chula - Sauce Chiquito - Pundin - Cascamache - Calderón - La Laguna - Los Lirios del Distrito y Provincia de Huancabamba de la Región Piura", del contrato Nº 15-2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, conforme a lo detallado en el anexo de la presente resolución y que forma parte de la misma.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0248
28/09/2018

 APROBAR la Ampliación de Plazo Parcial N° 01, por 30 días calendarios solicitada por el CONSORCIO ESPERANZA, encargado de la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Quebrada La Chula - Sauce Chiquito - Pundin - Cascamache - Calderón - La Laguna - Los Lirios del Distrito y Provincia de Huancabamba de la Región Piura", la cual será contabilizada partir del 07 de setiembre de 2018 al 06 de octubre de 2018, conforme a lo expuesto en la presente Resolución.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0247
26/09/2018

CONCEDER LICENCIA con GOCE DE REMUNERACIONES POR MATERNIDAD a la servidora MERY MATILDE IÑOÑAN REQUENA, según el siguiente detalle 


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0246
25/09/2018

 APROBAR las Bases Administrativas del Procedimiento de Selección de Contratación Pública Especial Nº 03-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G para contratar la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de obra: “Rehabilitación del Camino Vecinal: Chalaco – Cruce Pedregal – Silahua – Rinconada - distrito de Chalaco – Provincia de Morropón – Departamento de Piura”, procedimiento que será convocado bajo los alcances de la ley  Nº30556, por un monto de s/.3,390,366.00 soles  (TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES), Cuya Convocatoria Sera  A Través Del Procedimiento DE CONTRATACION Publica Especial, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0245
25/09/2018

 DECLARAR IMPROCEDENTE  la Ampliación  de Plazo Nº01, por 10 días calendarios, solicitada por Consorcio Vaesco IV, responsable de la Ejecución de la Obra “Reparación de gavión en la margen derecha  e  izquierda del Rio Bigote, tramo San Fernando, en la localidad de la Quemazón, San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura”, conforme a los  considerandos de la presente resolución.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0244
25/09/2018

APROBAR la Ampliación de Plazo  Parcial Nº 01, por 30 días calendarios solicitada por el CONSORCIO CHULA, encargado de ejecutar la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Quebrada La Chula - Sauce Chiquito - Pundin - Cascamache - Calderón - La Laguna - Los Lirios del Distrito y Provincia de Huancabamba de la Región Piura", la cual será contabilizada del 07 de Setiembre de 2018 al 06 de Octubre de 2018, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0243
25/09/2018

 APROBAR el Calendario de Avance de Obra Valorizado y la Programación PERT-CPM de la Obra:     “Mejoramiento del Servicio Educativo de las Instituciones Educativas del Caserío Succhirca, Distrito de Huarmaca – Huancabamba - Piura”, presentado por el Consorcio Succhi, teniendo como nueva fecha de culminación de ejecución contractual el 23 de setiembre del 2018.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0242
25/09/2018

APROBAR las Bases Administrativas del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada Nª 08-2018/GRP-GSRMH-G para la Contratación del Servicio de Consultoría de obra para la Supervisión y Liquidación del “Saldo de Obra y Partidas Necesarias para el funcionamiento del PIP    "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTO DOMINGO - PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA", por el monto de S/.245,665.86 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 86/100 SOLES), incluido I.G.V y cualquier otro costo que pueda incidir en el costo total del servicio; de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0241
20/09/2018

APROBAR las Bases Administrativas del Procedimiento de Selección de Contratación Pública Especial Nº 04-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G para contratar la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de obra: “Rehabilitación del Camino Vecinal : Ulpamache – Ingano Grande – Rodríguez de Mendoza del distrito de Sondorillo – Provincia de Huancabamba – Departamento de Piura”, procedimiento que será convocado bajo los alcances de la ley  Nº30556, por un monto de s/.3,187,254.00 soles  (TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL  DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), Cuya Convocatoria Sera  A Través Del Procedimiento DE CONTRATACION Publica Especial, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0240
20/09/2018

APROBAR las Bases Administrativas del Procedimiento de Selección de Contratación Pública Especial Nº 05-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G para contratar la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de obra: “Rehabilitación del Camino Vecinal: Lacchan Bajo – Tierra Negra – Uchupata del distrito de Sondorillo – Provincia de Huancabamba – Departamento de Piura”, procedimiento que será convocado bajo los alcances de la ley  Nº30556, por un monto de s/.2,099,683.00 soles  (DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL  SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 SOLES), Cuya Convocatoria Sera  A Través Del Procedimiento DE CONTRATACION Publica Especial, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0239
20/09/2018

 Declarar  IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo Parcial N° 23, por 60 días calendarios solicitada por el Consorcio Constructor, encargado de ejecutar la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. del Caserío Nuevo San Martin, distrito de Huarmaca – Huancabamba - Piura”, por los argumentos expuestos en la presente resolución.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0238
20/09/2018

 APROBAR EL DEDUCTIVO DE OBRA Nº 01 de la obra: “Reparación de gavión en la margen derecha e izquierda del Rio Bigote, tramo San Fernando, en la localidad de la Quemazón, San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura”; ascendente a la suma de S/. 379,416.31 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS DIESISEIS CON 31/100 SOLES), incluido I.G.V, lo cual representa una incidencia del 26.93% del contrato original.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales

 

 N°:  - 

       
      Funcionarios Responsables de:
Brindar Información al Público Portal de Transparencia
ECON. CESAR AUGUSTO GUERRERO NAVARRO
Designado con: Res. Ger. Sub Regional N 114 - 2016
Email: cguerrero@regionpiura.gob.pe
Teléfono: 073 378260
  ING. MANUEL JOS CUEVA GOMEZ
Designado con: Res. Ger. Sub Regional N 114 - 2016
Email: mcueva@regionpiura.gob.pe
Teléfono: 073-378260
Usted es el visitante N°:

Av. Enrique Checa Eguiguren 186 -188 - Chulucanas - Morropón - Piura - Perú
Central Telefónica 073-378539 - Email: webmaster@gsrmh.gob.pe - Diseño Web: Informática y Telecomunicaciones.
Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba © 2015 Todos los derechos reservados