Piura: Lunes, 17 Junio del 2019
   
   
   

Resoluciones Sub Regionales
Periodo:       Número:       Detalle:   
RSR N° 0331
07/12/2018

 APROBAR la Ampliación de Plazo Nº 04, por 15 días calendarios solicitada por Consorcio Succhi, encargado de ejecutar el saldo de la obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo de las Instituciones Educativas del Caserío Succhirca, Distrito de Huarmaca – Huancabamba - Piura”, la cual tiene como fecha el día 17 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018, conforme a los considerandos de la presente resolución.

 


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0330
06/12/2018

 APROBAR la Ampliación de Plazo Nº01, por 59 días calendarios solicitada por el Consorcio EL ROSARIO, encargado de ejecutar la obra: “Instalación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición sanitaria de Excretas en  los Centros Poblados: Nuevo Progreso, Lagunas, Shilcaya, el Rosario y  Agupampa del distrito de Sondor – Provincia de Huancabamba – Departamento de Piura”, con la cual la fecha de termino de obra se difiere del 13 de marzo de 2019 al 11 de mayo de 2019, conforme a los considerandos de la presente resolución.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0329
03/12/2018

 APROBAR  las Bases Administrativas del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada Nº009-2018/GRP-GSRMH-G Segunda Convocatoria para la Contratación  del Servicio de Consultoría de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Huaylas del Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura", cuyo valor referencial asciende a la suma de S/. 248,500.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS   CON 00/100 SOLES). Incluido IGV y cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo total del servicio, y con un plazo  de ejecución de 150 días calendarios conforme a los considerandos de la presente resolución.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0328
30/11/2018

 Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 008-2014/GRP-GSRMH-G, correspondiente a la ejecución de la Obra “Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud de Frías-Distrito de Frías-Provincia de Ayabaca-Departamento de Piura”; con Código SNIP N° 112946,  ejecutada bajo la modalidad de Contrata,  sistema a Suma Alzada, Licitación Pública Nº 003-2014/GRP-GSRMH-G,  por la Empresa Contratista Consorcio Frías, de los cuales el monto  realmente ejecutado de acuerdo con los documentos fuente y al reporte de la Oficina de Contabilidad de la GSRMH el monto pagado al Consorcio Frías asciende a S/. 4,499,017.15 (Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Diecisiete con 15/100 Soles ); y que de acuerdo a lo sentenciado por el Tribunal Arbitral después de haber revisado y analizado las Liquidaciones de la Entidad ( Demandante) y del Contratista y de acuerdo al Principio de Independencia ha determinado un Saldo en Contra del Contratista por el monto ascendente a S/. 433,275.70 (Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Setenta y Cinco con 70/100 Soles);  quedando como Costo real de la Obra el monto ascendente a S/. 4,065,741.45 (Cuatro Millones Sesenta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Uno con 45/100 Soles ); que para efectos contables es necesario realizar el ajuste al transferirse la respectiva cuenta del Proyecto junto con el saldo en Contra del Contratista por Constituir Formación Bruta de Capital.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0327
30/11/2018

 APROBAR los planos de replanteo topográfico de la Obra: “Reparación de gavión en la margen derecha e izquierda del Río Bigote tramo San Fernando en la localidad de la Quemazón, distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura”, los cuales son los siguientes:


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0326
30/11/2018

 APROBAR la Ampliación de Plazo Nº03, por 15 días calendarios, solicitada por Consorcio Vaesco  IV, responsable de la Ejecución de la Obra: “Reparación de gavión en la margen derecha         e  izquierda del Rio Bigote, tramo San Fernando, en la localidad de la Quemazón, San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura”, sin reconocimiento de mayores gastos generales, la misma que tiene como fecha del 17 de noviembre de 2018 al 11 de diciembre de 2018, conforme a los considerandos de la presente resolución.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0325
29/11/2018

 APROBAR el Rol de Vacaciones correspondiente al año fiscal 2019, que regirá para el personal activo de la Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba; cuyos anexos Nª01 forma parte de la presente resolución.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0324
29/11/2018

 AUTORIZAR,  a partir del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, la acción administrativa de desplazamiento de personal, bajo la modalidad de DESTAQUE  del Ing. PERCY LEONEL DIOSES SANDOVAL del servidor contratado  bajo la modalidad de servicios personales de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba a la  Dirección Regional de Energía y Minas, donde se le asignara funciones a desempeñar en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0323
27/11/2018

 APROBAR la solicitud del cambio de ingeniero asistente de Supervisión de la obra: Estudio del Proyecto de Agua Potable de los Caseríos del el Rosario, Nuevo Progreso, Lagunas, Agupampa y Shilcaya, distrito de Sondor – Huancabamba - Piura”; designándose al Ing. José Antonio Limaco Taboada con Registro CIP Nº 113550, como Ingeniero Asistente de la obra en cuestión, en sustitución del Ing. Carlos Magno Sevilla Linares.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0322
27/11/2018

 RECTIFICAR DE OFICIO el Articulo Primero de la Resolución Gerencial Sub Regional Nº260-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 05 de Octubre del 2018, el mismo que quedara redactado de la siguiente forma.

DEBE DECIR:

APROBAR  el Deductivo Vinculante Nº02 de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Quebrada La Chula - Sauce Chiquito - Pundin - Cascamache - Calderón - La Laguna - Los Lirios del Distrito y Provincia de Huancabamba de la Región Piura", ascendente a la suma de S/717,491.52 (SETECIENTOS DIESICIETE MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 52/100 SOLES)  incluido I.G.V con un índice de incidencia del 10.62% respecto del contrato original.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0321
23/11/2018

 APROBAR el Calendario de Avance de Obra  Valorizado y la Programación PERT-CPM de la Obra: “Reparación de gavión en la margen derecha   e  izquierda del Rio Bigote, tramo San Fernando, en la localidad de la Quemazón, San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura”, presentado por el Consorcio VAESCO IV, teniendo como fecha de culminación el 17 de noviembre del 2018.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0320
23/11/2018

 APROBAR el Calendario  de Avance de Obra valorizado y la Programación PERT-CPM de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Quebrada La Chula - Sauce Chiquito - Pundin - Cascamache - Calderón - La Laguna - Los Lirios del Distrito y Provincia de Huancabamba de la Región Piura", presentado por Consorcio Chula, teniendo como fecha de termino de plazo de ejecución contractual el 05 de noviembre del 2018.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0319
21/11/2018

 APROBAR las Bases Administrativas del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada Nº012-2018/GRP-GSRMH-G, referida a la “Adquisición de de bolsas de víveres a través de tarjeta electrónica de compras para canasta navideña de los trabajadores de la Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba de los regimes laborales D. Leg. Nº 276, D. Leg. Nº1057 – CAS y Servicios personales,  por un monto referencial  de S/85,500.00 (Ochenta y Cinco Mil Quinientos y /00100 soles), incluido I.G.V y cualquier otro concepto que indica en el costo total de los bienes.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0318
21/11/2018

 APROBAR la Ampliación de Plazo Parcial  Nº 03, por 42 días calendarios solicitada por el Consorcio Succhi, encargado de la ejecución de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo de las Instituciones Educativas del Caserío Succhirca, Distrito de Huarmaca – Huancabamba - Piura”, la cual será contabilizada desde el 05 de noviembre del 2018 al 16 de Diciembre del 2018.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0317
21/11/2018

 APROBAR  los planos de replanteo MC-01, MC-02, MC-03, MC-04 Y UMC-01 de la Obra: “Instalación y mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los Centros Poblados: Nuevo Progreso, Lagunas, Shilcaya, el Rosario y Aguapampa del distrito de Sondor, Provincia de Huancabamba, departamento de Piura


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales

 

 N°:  - 

       
      Funcionarios Responsables de:
Brindar Información al Público Portal de Transparencia
  ING. MANUEL JOS CUEVA GOMEZ
Designado con: Res. Ger. Sub Regional N 114 - 2016
Email: mcueva@regionpiura.gob.pe
Teléfono: 073-378260
Usted es el visitante N°:

Av. Enrique Checa Eguiguren 186 -188 - Chulucanas - Morropón - Piura - Perú
Central Telefónica 073-378539 - Diseño Web: Informática y Telecomunicaciones.
Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba © 2015 Todos los derechos reservados