Piura: Mi閞coles, 23 Enero del 2019
   
   
   

Resoluciones Sub Regionales
Periodo:       Número:       Detalle:   
RSR N° 0346
27/12/2018

APROBAR la Ampliación de Plazo Nº 04 por 20 días calendarios solicitada por el Consorcio Vaesco IV, encargado de la ejecución de la Obra: “Reparación de gavión en la margen derecha e  izquierda del Rio Bigote, tramo San Fernando, en la localidad de la Quemazón, San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura”, la cual será contabilizada desde el 12 de noviembre 2018 al 31 de diciembre de 2018, solicitando su aprobación a través del documento resolutivo, según corresponda.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0345
27/12/2018

 APROBAR el Calendario de Avance de Obra Valorizado  y la programación PERT-CPM de la Obra “Reparación de gavión en la margen derecha         e  izquierda del Rio Bigote, tramo San Fernando, en la localidad de la Quemazón, San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura”, presentado por el Consorcio Vaesco IV, teniendo como fecha de culminación el 11 de diciembre del 2018.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0344
26/12/2018

 CONFORMAR el Comité de Entrega de Terreno para la Ejecución del servicio: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-107, TRAMO: EMP. PE -3N- SAPALACHE – BATAN - PROGRESIVA (00+000 – 21+500), DISTRITO CARMEN DE LA FRONTERA PROVINCIA DE HUANCABAMBA- REGIÓN PIURA”, el mismo que estará conformado de la siguiente manera:

Ing. HECTOR TAVARA GOMEZ              (Presidente)

Ing. FELIPE PURISACA SOSA               (Miembro)

Ing. ALEX ESQUERRE PEREYRA            (Miembro)


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0343
21/12/2018

 CONFORMAR el Comité e entrega de Terreno para la ejecución de la Obra: “Mantenimiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de Huaylas, distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba”, el mismo que estará conformado de la siguiente manera:

ING. JUAN CORDOVA VELASQUEZ           (Presidente)

ING. TEOFILO MONDRAGON FLORES      (Miembro)

ING. ALEX MARTIN CASTRO ALDANA        (MIEMBRO)


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0342
21/12/2018

 APROBAR la Ampliación de Plazo Nº01, por 15 días calendarios solicitada por el Consorcio N&J, encargado de ejecutar el saldo de obra y partidas necesarias para el funcionamiento del PIP: “Construcción y  Equipamiento del Centro de Salud de Santo Domingo – Distrito de Santo Domingo – Morropón - Piura”, la cual será contabilizado  desde el 13 de junio del 2019 al 28 de junio del 2019.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0341
19/12/2018

 REINCORPORAR PROVISIONALMENTE a la demandante Sra. AURA GUISELLA TRONCOS ESTRADA, en estricto cumplimiento de la Resolución Número N° 1, de fecha 14 de Noviembre de 2018, el Tercer Juzgado  Laboral de Descarga Transitorio de Piura, resuelve conceder la Medida Cautelar Innovativa dentro del proceso presentada por AURA GUISELLA TRONCOS ESTRADA, contra el Gobierno Regional de Piura. En consecuencia ordena que la Entidad demandada Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba, cumpla con  reponer provisionalmente a la hoy solicitante, en sus labores habituales que venía desempeñando en el Área de Control Patrimonial del Área de Administración de la Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba, o en otro de igual nivel o categoría, con la misma remuneración que venía percibiendo en dichas funciones.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0340
18/12/2018

 APROBAR la Prolongación de la suspensión del plazo de la supervisión de ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Quebrada La Chula - Sauce Chiquito - Pundin - Cascamache - Calderón - La Laguna - Los Lirios del Distrito y Provincia de Huancabamba”, por Diez (10) días calendarios, a partir del 01 de junio de 2018 al 10 de junio de 2018 y así continuar con el trámite de registro de suspensión de plazos de la supervisión de obra en el sistema SEACE, conforme a lo indicado en la presente resolución.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0339
18/12/2018

 APROBAR la Ampliación de Plazo Parcial Nº04, por 26 días calendarios solicitada por Consorcio La Chula, encargado de la ejecución de la Obra:  "Mejoramiento del Camino Vecinal Quebrada La Chula - Sauce Chiquito - Pundin - Cascamache - Calderón - La Laguna - Los Lirios del Distrito y Provincia de Huancabamba”, la cual será contabilizada desde el 06 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2018.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0338
17/12/2018

 RECTIFICAR DE OFICIO el Articulo segundo de la Resolución Gerencial Sub Regional Nº 316-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 21 de noviembre de 2018, el mismo que quedara redactado de la siguiente forma.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0337
17/12/2018

 CONFORMAR la Comisión que tendrá a cargo la toma de inventario de bienes en almacén y el inventario de obras ejecutadas, liquidadas y transferencia al 31 de diciembre de 2018, la misma que estará integrada de la siguiente forma:

MIEMBROS TITULARES

CPCC Ana María Silva Ruiz                   Presidente

Tec. Julio Cesar Rivera Córdova           Miembro

Tec. Cindy Yessica Abramonte              Miembro

Ing. Juan Córdova Velásquez                Miembro

MIEMBROS SUPLENTES

CPC. Gueiby Margot Nima Gómez          Presidente

Lic. Adm. María Cleofe Soto Córdova    Miembro

Tec. Flor de María Coveñas Huertas       Miembro

Bch. Diana Correa Campos            Miembro


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0336
17/12/2018

 APROBAR la Prestación Adicional Nº01 del servicio de Consultoría realizado por el Consorcio Esperanza para la supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Quebrada La Chula - Sauce Chiquito - Pundin - Cascamache - Calderón - La Laguna - Los Lirios del Distrito y Provincia de Huancabamba”, Solicitada por el Consorcio Esperanza, por la suma de S/37,262.70 (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 70/100 SOLES), incluido I.G.V.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0335
13/12/2018

 APROBAR las Bases Administrativas del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada  Nº09-2018/GRP-GSRMH-G, - Tercera Convocatoria -  referida a la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: “Mantenimiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de Huaylas, distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba, departamento de Piura,  por un valor referencial de S/ 248,500.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), incluido I.G.V, con precios vigentes al mes de setiembre del 2018 y con un plazo de ejecución de 150 días calendarios.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0334
12/12/2018

 AUTORÍZAR una operación de transferencia financiera por el importe de S/. 52,160.00 (CINCUENTA y DOS MIL CIENTO SESENTA  CON 00/100 NUEVOS SOLES), a favor del Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo - SUBCAFAE, de la Gerencia Sub Regional Morropón-Huancabamba, correspondiente al mes de DICIEMBRE  DEL 2018, a los servidores designados y nombrados del Decreto Legislativo N°276, según se detalla en el Anexo “A”, adjunto, que forma parte de la presente resolución.


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0333
07/12/2018

CONFORMAR el Comité de Recepcion del Servicio: “Mantenimiento del centro de atención residencial aldea infantil señor de la Exaltación, Distrito de Huarmaca, Provincia de Huarmaca – Piura”, conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución, el mismo que estará conformado de la siguiente manera:

 Ing. JUAN CORDOVA VELASQUEZ                           (Presidente)

Ing. CARLOS ENRIQUE LEON TIQUILLAHUANCA     (Miembro)

CPC. MANUEL JESUS ARELLANO ADRIANZEN        (Miembro)


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales
RSR N° 0332
07/12/2018

 APROBAR EL DEDUCTIVO Nº01 del servicio de consultoría encargado de elaborar el expediente técnico del pip “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego de los Canales Yapatera Prog. 0 + 000  - 1 + 195, Trigo y Checo Fénix del Centro Poblado Cruz Pampa - Yapatera Distrito de Chulucanas Provincia de Morropón Piura", ascendente a la suma de S/ 14,966.42 ( CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 42/100 SOLES).


clic para descargar Resoluciones Sub Regionales

 

 N°:  - 

       
      Funcionarios Responsables de:
Brindar Información al Público Portal de Transparencia
ECON. CESAR AUGUSTO GUERRERO NAVARRO
Designado con: Res. Ger. Sub Regional N 114 - 2016
Email: cguerrero@regionpiura.gob.pe
Teléfono: 073 378260
  ING. MANUEL JOS CUEVA GOMEZ
Designado con: Res. Ger. Sub Regional N 114 - 2016
Email: mcueva@regionpiura.gob.pe
Teléfono: 073-378260
Usted es el visitante N°:

Av. Enrique Checa Eguiguren 186 -188 - Chulucanas - Morropón - Piura - Perú
Central Telefónica 073-378539 - Email: webmaster@gsrmh.gob.pe - Diseño Web: Informática y Telecomunicaciones.
Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba © 2015 Todos los derechos reservados